| 95440 | |
| IDG751203102 | |
| 75.12.03102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| m.a.
| |
| il ritardo dei pagamenti nell' appalto d' opera pubblica
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass., sez. i, 19 novembre 1973, n. 309
| |
| Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1195-1199
| |
| | |
| d1213
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| secondo l' a. il principio affermato dalla corte di cassazione va
segnalato per quanto si deduce riguardo alla necessita' d' accertare
la imputabilita' dell' amministrazione del ritardo nel pagamento
della rata di saldo, attraverso indagine volta a stabilire, in
concreto, se l' amministrazione debba rispondere del suddetto
ritardo, anche per quanto concerne l' obbligo di corrispondere gli
interessi. del resto, non sembra esattamente individuata la ratio
della disposizione, ispirata non tanto alla "necessita' di tenere
salva l' amministrazione pubblica da pretese risarcitorie", quanto a
derogare, in favore dell' appaltatore, al principio che per le
obbligazioni della pubblica amministrazione esclude la ravvisabilita'
di una mora e quindi la decorrenza degli interessi, fino alla
emissione del mandato di pagamento.
| |
| d.m. 28 maggio 1895
art. 1224, comma 2, c.c.
d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
| |
| Centro diretto da V. Napoletano - Roma
| |