| (Definizione delle controversie).
1. Qualora insorgano controversie nella fase esecutiva
dei contratti inerenti al ciclo di realizzazione di lavori
pubblici, la parte più diligente ne dà comunicazione al
coordinatore di cui all'articolo 6, che promuove un tentativo
di conciliazione per l'immediata soluzione della controversia
medesima. Ove il tentativo riesca, il coordinatore redige un
verbale di conciliazione che, controfirmato dai rappresentanti
delle parti ed approvato dal competente organo deliberativo,
assume il valore di accordo bonario di transazione vincolante
per le parti.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la
soluzione è attribuita al giudice ordinario competente. Nel
caso di lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e
seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati
generali o speciali può altresì essere previsto che la
soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio
arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di
procedura civile. In ogni caso la definizione delle
controversie relative all'apposizione di riserve sulla
contabilità dei lavori può avvenire soltanto a conclusione
delle operazioni di collaudo e nel rispetto del termine di
decadenza di 60 giorni dalla data di comunicazione delle
determinazioni assunte dal soggetto aggiudicatore al riguardo.
Resta salva la proponibilità immediata delle azioni attinenti
a controversie inerenti ad eventuali varianti in corso d'opera
o, comunque, all'esecuzione di eventuali lavori
extracontrattuali richiesti dall'amministrazione
aggiudicatrice. La pendenza di qualsiasi controversia non
autorizza la sospensione dei lavori.
3. Negli appalti di lavori pubblici il deferimento della
soluzione delle controversie ad arbitrato può avvenire
esclusivamente in favore di un collegio arbitrale composto da
tre membri, che siano iscritti negli albi professionali degli
avvocati e procuratori legali, degli ingegneri e degli
architetti. Ciascuna parte designa l'arbitro di sua fiducia,
mentre il presidente del
Pag. 44
collegio arbitrale è scelto dagli altri due arbitri o, in
caso di disaccordo, dal presidente del tribunale civile del
luogo di esecuzione dei lavori ovvero, nel caso di lavori
ricadenti in diversi circondari, dal presidente del tribunale
civile del luogo di conclusione del contratto.
4. Gli arbitrati di cui al comma 3 debbono essere rituali e
secondo diritto; ad essi si applica, per quanto non
espressamente previsto dal comma 3, il disposto degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile, così come
modificati e integrati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25. Agli
arbitri si applicano le tariffe che saranno stabilite con
apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Agli arbitri si
applicano altresì le cause di incompetenza di cui agli
articoli 35, 36 e 37 del codice di procedura penale. La
funzione arbitrale è in ogni caso incompatibile con la
qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile
ovvero di dipendente di una amministrazione aggiudicatrice.
5. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti
da atti compiuti in violazione della presente legge, nonché
del decreto legislativo e delle leggi regionali di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4 della presente legge.
6. Nel caso di istanze di sospensione, richieste da
concorrenti nelle pubbliche gare ai sensi dell'articolo 21,
settimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avverso
l'esclusione o la mancata ammissione alle procedure ovvero
l'aggiudicazione del contratto, i tribunali amministrativi
regionali e, in grado d'appello, il Consiglio di Stato sono
tenuti a pronunciare una sommaria deliberazione di fondatezza
del gravame, con l'esternazione di una succinta motivazione in
ordine alle ragioni di accoglimento o di rigetto dell'istanza
cautelare.
| |