(Cauzioni e coperture assicurative).
    1.  Al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice
  dai danni che potrebbero
 
                              Pag. 45
 
  derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto
  d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa
  dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'articolo 2
  provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla
  presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione
  pari al 2 per cento dell'importo posto a base d'asta IVA
  esclusa.  Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a
  restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano
  aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione
  definitiva.  Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta
  automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del
  contratto.
    2.  L'esecutore dei lavori, contestualmente alla
  sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una
  cauzione definitiva pari almeno al 10 per cento del valore del
  contratto, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU,
  IVA esclusa, e almeno al 15 per cento per lavori di importo
  superiore.  La mancata costituzione di tale cauzione determina
  l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del
  concorrente che segue nella graduatoria, nonché
  l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1
  prestata dall'aggiudicatario inadempiente.  La cauzione copre
  gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del
  contratto e cessa di avere effetto solo alla data di
  accettazione delle opere di cui all'articolo 16, ovvero
  trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza
  che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto
  all'avvio delle operazioni di collaudo.  La cessazione degli
  effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fidejussioni
  assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei
  confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla
  restituzione dei certificati da parte dell'amministrazione
  aggiudicatrice.  Il decreto legislativo di cui all'articolo 1,
  comma 4, prevede le modalità di congrua riduzione della
  garanzia in corso d'opera dopo il completamento delle diverse
  categorie di lavori.
    3.  Nei casi di accettazione parziale delle opere di cui
  all'articolo 16 comma 3,
 
                              Pag. 46
 
  la cauzione di cui al comma 2 deve altresì essere
  proporzionalmente diminuita.
    4.  L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire,
  contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista
  dall'articolo 12, comma 1, una fidejussione bancaria di pari
  importo.  Tale fidejussione è ridotta proporzionalmente
  all'assorbimento dell'anticipazione coi pagamenti in acconto
  corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.
    5.  L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
  una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
  aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
  da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
  determinati, salvo quelli derivanti da errori di
  progettazione, insufficiente progettazione - fatto salvo
  quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 - azioni di terzi o
  cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
  responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
  lavori sino alla data di completamento del collaudo con esito
  positivo ovvero nei termini di cui al comma 2.  Nei casi in cui
  è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa
  deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga
  indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi
  connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli
  interventi della loro eventuale sostituzione o rifacimento.
  Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del
  lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti dal comma
  2.
    6.  Per i lavori il cui importo superi l'ammontare di un
  milione di ECU, IVA esclusa, l'appaltatore è inoltre obbligato
  a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una
  polizza indennitaria decennale, comprendente anche la
  responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
  copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
  ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
    7.  Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, il progettista o i
  progettisti, a far data dall'affidamento in appalto del
  servizio relativo alla progettazione definitiva o esecutiva,
  contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono
  produrre la dichiarazione di una primaria
  compagnia di assicurazione
 
                              Pag. 47
 
  contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza
  dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei
  lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con
  specifico riferimento al lavoro progettato ai sensi
  dell'articolo 8.  La polizza del progettista o dei progettisti,
  nel caso di riscontrata necessità di varianti ai sensi
  dell'articolo 11, comma 1, lettera  d),  deve coprire,
  oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
  costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
  resesi necessarie in corso di esecuzione.  La garanzia è
  comunque prestata per un massimale non inferiore al doppio del
  valore dell'incarico professionale affidato e non superiore a
  dieci volte il medesimo valore.
    8.  La mancata presentazione da parte del progettista o dei
  progettisti della dichiarazione di cui al comma 7 impedisce
  alle amministrazioni la sottoscrizione del contratto, con la
  conseguente sostituzione del soggetto affidatario.
    9.  Sono possibili altre forme di cauzione e di garanzia
  previste dalla normativa vigente.