(Disciplina economica dell'esecuzione
                    dei lavori pubblici).
    1.  Le stazioni appaltanti concedono ed erogano
  all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
  inizio dei lavori, accertata dal coordinatore unico,
  un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari
  al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente
  recuperata in corso d'opera.  Sul relativo importo, in caso di
  mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti
  dal capitolato generale.
    2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
  abrogato.
    3.  Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
  appaltanti, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi
  e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
  civile.
    4.  Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
  chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
  d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
  in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
  tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
  superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da
  eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
  lavori stessi.  Tale percentuale è fissata, con decreto del
  Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di
  ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del
  2 per cento.  In sede di prima applicazione della presente
  legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data
  di entrata in vigore della legge stessa.
    5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
  52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
  derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di
  concessione di lavori pubblici e da contratti
 
                              Pag. 55
 
  di progettazione nell'ambito della ralizzazione di
  lavori pubblici.
    6.  I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono
  soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
  obblighi contrattuali.  L'entità delle penali e le modalità di
  versamento sono disciplinate dal regolamento.
    7.  Il coordinatore unico e il direttore dei lavori
  assicurano, a termini di contratto e di legge, la tempestiva
  contabilizzazione dei lavori eseguiti e la corresponsione
  delle rate di acconto e di saldo dei corrispettivi spettanti
  all'appaltatore ed eventualmente al concessionario.  Il
  regolamento disciplina le modalità e i termini di
  corresponsione agli appaltatori ed eventualmente ai
  concessionari degli interessi per ritardo pagamento.  Le
  rinunce sono valide esclusivamente se definite in fase di
  collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione
  delle controversie che il coordinatore unico deve esperire ai
  sensi dell'articolo 33, comma 1, secondo le modalità stabilite
  dal regolamento.