(Attività di collaudo).
    1.  Le operazioni di collaudo, l'emissione del relativo
  certificato e la trasmissione dei documenti all'ente
  appaltante devono essere compiute nel termine previsto dal
  capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro sei mesi
  dalla data di ultimazione dei lavori.  Rimane comunque fermo
  quanto previsto all'articolo 5, secondo comma, della legge 10
  dicembre 1981, n.741.
    2.  Il certificato di regolare esecuzione di cui
  all'articolo 35 è emesso entro tre mesi dalla data di
  ultimazione dei lavori.
    3.  Il responsabile del procedimento provvede
  all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di
  regolare esecuzione dei lavori, entro tre mesi dalla scadenza
  dei termini previsti dai commi 1 e 2.
    4.  Decorsi i termini di cui al comma 3,il collaudo
  s'intende tacitamente approvato.